履约保函保函编号：工履字第A10627号仙游县郊尾镇梅塘村民委员会（发包人名称）：鉴于仙游县郊尾镇梅塘村民委员会（发包人名称，以下简称“发包人”）接受福建顺泰鑫工程管理有限公司（承包人名称）（以下称“承包人”）于 2022 年 01月 11 日参加梅塘村太阳能路灯安装工程 （工程名称）施工的投标。我方愿意不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般保证担保。1. 担保金额人民币（大写）：叁万玖仟叁佰柒拾玖元整（¥：39379）。2. 本保函有效期：自本保函生效之日起至主合同约定的竣工之日止，但最迟不超过 2022年04月16日。3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失且承包人已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、承包人违约且有义务支付你方索赔的证明材料及有权法院出具的承包人无可供执行财产的生效裁判文书后，在10个工作日内支付。4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5. 因本保函发生的 ...
发布时间:
2022
-
01
-
18
履约保函保函编号：工履字第A10459号仙游县郊尾镇人民政府（发包人名称）：鉴于仙游县郊尾镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）接受中建韦伯建设（福建）有限公司（承包人名称）（以下称“承包人”）于 2021 年11月 16日参加郊尾镇政府办公楼顶楼修缮工程（工程名称）施工的投标。我方愿意不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般保证担保。1. 担保金额人民币（大写）：叁万壹仟伍佰柒拾捌元捌角整（¥：31578.8元）。2. 本保函有效期：自本保函生效之日起至主合同约定的竣工之日止，但最迟不超过 2022年01月18日。3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失且承包人已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、承包人违约且有义务支付你方索赔的证明材料及有权法院出具的承包人无可供执行财产的生效裁判文书后，在10个工作日内支付。4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任 ...
发布时间:
2022
-
01
-
14
履约保函保函编号：工履字第A10576号仙游县枫亭镇东宅村民委员会（发包人名称）：鉴于仙游县枫亭镇东宅村民委员会（发包人名称，以下简称“发包人”）接受中建韦伯建设（福建）有限公司（承包人名称）（以下称“承包人”）于 / 年 /月 / 日参加枫秀西路（东宅段）浮天堂临时过渡房（工程名称）施工的投标。我方愿意不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般保证担保。1. 担保金额人民币（大写）：叁万伍仟叁佰零叁元壹角整（¥：35303.1）。2. 本保函有效期：自本保函生效之日起至主合同约定的竣工之日止，但最迟不超过 2022年01月18日。3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失且承包人已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、承包人违约且有义务支付你方索赔的证明材料及有权法院出具的承包人无可供执行财产的生效裁判文书后，在10个工作日内支付。4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不 ...
发布时间:
2022
-
01
-
12
履约保函保函编号：工履字第A10558号莆田市秀屿区木材加工区开发有限公司（发包人名称）：鉴于莆田市秀屿区木材加工区开发有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）接受莆田市新城建筑工程有限公司（承包人名称）（以下称“承包人”）于 / 年 / 月 / 日参加木材加工区前沁路中央隔离护栏工程（工程名称）施工的投标。我方愿意不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般保证担保。1. 担保金额人民币（大写）：壹拾肆万零壹佰伍拾伍元壹角整（¥：140155.1）。2. 本保函有效期：自本保函生效之日起至主合同约定的竣工之日止，但最迟不超过 2022年04月15日。3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失且承包人已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、承包人违约且有义务支付你方索赔的证明材料及有权法院出具的承包人无可供执行财产的生效裁判文书后，在10个工作日内支付。4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务 ...
发布时间:
2022
-
01
-
11
履约保函保函编号：工履字第A10557号莆田市涵江区大洋乡崇兴村村民委员会（发包人名称）：鉴于莆田市涵江区大洋乡崇兴村村民委员会（发包人名称，以下简称“发包人”）接受福建平尧建设发展有限公司（承包人名称）（以下称“承包人”）于 / 年 / 月 / 日参加莆田市涵江区大洋乡崇兴邮电局至杏山路白改黑提升工程（工程名称）施工的投标。我方愿意不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般保证担保。1. 担保金额人民币（大写）：壹拾陆万贰仟伍佰贰拾玖元陆角整（¥：162529.6）。2. 本保函有效期：自本保函生效之日起至主合同约定的竣工之日止，但最迟不超过 2022年04月15日。3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失且承包人已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、承包人违约且有义务支付你方索赔的证明材料及有权法院出具的承包人无可供执行财产的生效裁判文书后，在10个工作日内支付。4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承 ...
发布时间:
2022
-
01
-
11
履约保函保函编号：工履字第A10554号仙游县鲤城街道洪桥社区居民委员会（发包人名称）：鉴于仙游县鲤城街道洪桥社区居民委员会（发包人名称，以下简称“发包人”）接受福建骏澄璟建设工程有限公司（承包人名称）（以下称“承包人”）于 2022 年 01月 10 日参加仙游县鲤城街道洪桥社区“党建+”邻里中心装修工程（工程名称）施工的投标。我方愿意不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般保证担保。1. 担保金额人民币（大写）：壹拾叁万玖仟叁佰肆拾叁元壹角整（¥：139343.1）。2. 本保函有效期：自本保函生效之日起至主合同约定的竣工之日止，但最迟不超过 2022年04月16日。3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失且承包人已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、承包人违约且有义务支付你方索赔的证明材料及有权法院出具的承包人无可供执行财产的生效裁判文书后，在10个工作日内支付。4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不 ...
发布时间:
2022
-
01
-
11
履约保函 编号：工履字第A10542号南安市住房建设有限责任公司（委托人名称）：鉴于南安市住房建设有限责任公司（委托人名称，以下简称“委托人”）与福建省中协胜工程咨询有限公司（监理人名称）（以下称“监理人”）于 / 年 / 月 / 日就南安市2021年度市区老旧小区改造配套基础设施建设项目施工监理（工程名称）监理及有关事项协商一致共同签订《建设工程监理合同》 ...
发布时间:
2022
-
01
-
10
履约保函 编号：工履字第A7582号泉州市洛江城建国有资产投资有限公司（委托人名称）：鉴于泉州市洛江城建国有资产投资有限公司（委托人名称，以下简称“委托人”）与福建宇宏工程项目管理有限公司（监理人名称）（以下称“监理人”）于 / 年 / 月 / 日就滨江路沈海高速至南惠高速段环境整治工程施工监理（工程名称）监理及有关事项协商一致共同签订《建设工程监理合同》。 ...
发布时间:
2022
-
01
-
07
履约保函保函编号：工履字第A10516号仙游县郊尾镇长安村民委员会（发包人名称）：鉴于仙游县郊尾镇长安村民委员会（发包人名称，以下简称“发包人”）接受福建宸桐建设有限公司（承包人名称）（以下称“承包人”）于 / 年 / 月 / 日参加仙游县郊尾镇长安村路顶至长埔山道路修缮项目（工程名称）施工的投标。我方愿意不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般保证担保。1. 担保金额人民币（大写）：壹万陆仟肆佰壹拾贰元贰角整（¥：16412.2元）。2. 本保函有效期：自本保函生效之日起至主合同约定的竣工之日止，但最迟不超过 2020年10月30日。3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失且承包人已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、承包人违约且有义务支付你方索赔的证明材料及有权法院出具的承包人无可供执行财产的生效裁判文书后，在10个工作日内支付。4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我 ...
发布时间:
2022
-
01
-
06
履约保函保函编号：工履字第A10508号仙游县郊尾镇后溪村民委员会（发包人名称）：鉴于仙游县郊尾镇后溪村民委员会（发包人名称，以下简称“发包人”）接受仙游县雅居景观装饰工程有限公司（承包人名称）（以下称“承包人”）于 / 年 / 月 / 日参加后溪村乡村振兴现代农业示范园建设（工程名称）施工的投标。我方愿意不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般保证担保。1. 担保金额人民币（大写）：肆万壹仟贰佰伍拾壹元捌角整（¥：41251.8元）。2. 本保函有效期：自本保函生效之日起至主合同约定的竣工之日止，但最迟不超过 2022 年03月30日。3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失且承包人已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、承包人违约且有义务支付你方索赔的证明材料及有权法院出具的承包人无可供执行财产的生效裁判文书后，在10个工作日内支付。4. 你方和承包人按合同约定变 ...
发布时间:
2022
-
01
-
05
履约保函保函编号：工履字第A10323号泉州市园林绿化中心（发包人名称）：鉴于泉州市园林绿化中心（发包人名称，以下简称“发包人”）与福建知行创工程管理有限公司（承包人名称）就市区重要节点花化彩化（片花片林）项目已确定签订《建设工程施工合同》（以下简称主合同），我方愿意不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般保证担保。1. 担保金额人民币（大写）：柒万叁仟贰佰柒拾肆元伍角整（¥：73274.5元）。2. 本保函有效期：自本保函生效之日起至主合同约定的竣工之日止，但最迟不超过 2022年03月15日。3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失且承包人已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、承包人违约且有义务支付你方索赔的证明材料及有权法院出具的承包人无可供执行财产的生效裁判文书后，在10个工作日内支付。4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 本地仲裁委员会仲裁。6. 本 ...
发布时间:
2021
-
12
-
16
履约保函保函编号：工履字第A10316号仙游县城市建设投资有限公司（发包人名称）：鉴于仙游县城市建设投资有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）与福建汤金建设有限公司（承包人名称）就仙游县城关大桥零星修复工程项目已确定签订《建设工程施工合同》（以下简称主合同），我方愿意不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般保证担保。1. 担保金额人民币（大写）：叁万柒仟柒佰玖拾柒元玖角整（¥：37797.9元）。2. 本保函有效期：自本保函生效之日起至主合同约定的竣工之日止，但最迟不超过 2022年02月28日。3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失且承包人已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、承包人违约且有义务支付你方索赔的证明材料及有权法院出具的承包人无可供执行财产的生效裁判文书后，在10个工作日内支付。4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 本地仲裁委员会仲裁。6. ...
发布时间:
2021
-
12
-
15
履约保函保函编号：工履字第A10307号 莆田市荔城区黄石镇人民政府（发包人名称）：鉴于莆田市荔城区黄石镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）与福建致远工程管理有限公司（承包人名称）就常溪三峡移民安息堂及配套道路工程项目已确定签订《建设工程施工合同》（以下简称主合同），我方愿意不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般保证担保。1. 担保金额人民币（大写）：肆万柒仟叁佰伍拾捌元叁角整（¥：47358.3元）。2. 本保函有效期：自本保函生效之日起至主合同约定的竣工之日止，但最迟不超过 2022年03月15日。3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失且承包人已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、承包人违约且有义务支付你方索赔的证明材料及有权法院出具的承包人无可供执行财产的生效裁判文书后，在10个工作日内支付。4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 本 ...
发布时间:
2021
-
12
-
14
履约保函保函编号：工履字第A10280号仙游县赖店镇山尾村民委员会（发包人名称）：鉴于仙游县赖店镇山尾村民委员会（发包人名称，以下简称“发包人”）与福建宇赫建筑工程有限公司（承包人名称）就赖店镇山尾村下洋自然村至花湄潭村硬化工程项目已确定签订《建设工程施工合同》（以下简称主合同），我方愿意不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般保证担保。1. 担保金额人民币（大写）：贰万零壹佰壹拾柒元玖角整（¥：20117.9元）。2. 本保函有效期：自本保函生效之日起至主合同约定的竣工之日止，但最迟不超过 2022年02月28日。3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失且承包人已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、承包人违约且有义务支付你方索赔的证明材料及有权法院出具的承包人无可供执行财产的生效裁判文书后，在10个工作日内支付。4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 本地仲裁 ...
发布时间:
2021
-
12
-
10
履约保函保函编号：工履字第A10279号仙游县赖店镇山尾村民委员会（发包人名称）：鉴于仙游县赖店镇山尾村民委员会（发包人名称，以下简称“发包人”）接受福建省康迅纳建筑工程有限公司（承包人名称）（以下称“承包人”）于 / 年/ 月 / 日参加赖店镇山尾村村部改造工程（工程名称）施工的投标。我方愿意不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般保证担保。1. 担保金额人民币（大写）：肆万叁仟肆佰零玖元肆角整（¥：43409.4元）。2. 本保函有效期：自本保函生效之日起至主合同约定的竣工之日止，但最迟不超过 2022年03月10日。3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失且承包人已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、承包人违约且有义务支付你方索赔的证明材料及有权法院出具的承包人无可供执行财产的生效裁判文书后，在10个工作日内支付。4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决， ...
发布时间:
2021
-
12
-
10
履约保函保函编号：工履字第A10253号仙游县郊尾镇后溪村民委员会（发包人名称）：鉴于仙游县郊尾镇后溪村民委员会（发包人名称，以下简称“发包人”）与中建韦伯建设(福建）有限公司（承包人名称）就后溪村乡村振兴文化长廊建设项目已确定签订《建设工程施工合同》（以下简称主合同），我方愿意不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般保证担保。1. 担保金额人民币（大写）：肆万贰仟零玖拾柒元整（¥：42097元）。2. 本保函有效期：自本保函生效之日起至主合同约定的竣工之日止，但最迟不超过 2022年03月30日。3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失且承包人已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、承包人违约且有义务支付你方索赔的证明材料及有权法院出具的承包人无可供执行财产的生效裁判文书后，在10个工作日内支付。4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 本地仲裁委员会仲裁。6. ...
发布时间:
2021
-
12
-
07
履约保函保函编号：工履字第A10168号闽侯县青口镇人民政府（发包人名称）：鉴于闽侯县青口镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）接受福建饮源建设工程有限公司（承包人名称）（以下称“承包人”）于 / 年 / 月 / 日参加宏四村排水渠整治工程（工程名称）施工的投标。我方愿意不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般保证担保。1. 担保金额人民币（大写）：贰万肆仟玖佰叁拾玖元肆角整（¥：24939.4元）。2. 本保函有效期：自本保函生效之日起至主合同约定的竣工之日止，但最迟不超过 2022年06月30日。3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失且承包人已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、承包人违约且有义务支付你方索赔的证明材料及有权法院出具的承包人无可供执行财产的生效裁判文书后，在10个工作日内支付。4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5 ...
发布时间:
2021
-
12
-
06
履约保函 编号：工履字第A10184号福安市世城房地产开发有限公司（发包人名称）：鉴于福安市世城房地产开发有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）与福建省雅林建设集团有限公司（承包人名称）（以下称“承包人”）于 2021年10 月 /日 ...
发布时间:
2021
-
12
-
02
履约保函 编号：工履字第A10115号南安市丰田小学 ：鉴于贵方与福建省鸿嘉建设工程有限公司（以下简称“承包商”）就南安市丰田小学教学综合楼工程（重新招标）项目已确定签订《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。我方保证的金额是主合同约定的合同总价款10%，数额是人民币902056.5元（大写：玖拾万贰仟零伍拾陆元伍角整）。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。我方保证的期间为：自本函生效之日起至2022年11月30日止。贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方可以下列方式之一承担保证责任：（1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任 ...
发布时间:
2021
-
12
-
01
承包商履约保函 编号：工履字第A10191号莆田市国投置业有限公司：鉴于贵方与福建省鸿海园林建设有限公司 （以下简称“承包商”）就国投城市广场1#地块商业东侧景观（含城市绿化带）提升改造工程项目已确定签订《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。我方保证的金额是主合同约定的合同总价款10%，数额是人民币223765.1元（大写：贰拾贰万叁仟柒佰陆拾伍元壹角整）。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。我方保证的期间为：自本函生效之日起至2022年05月30日止。三、承担保证责任的形式我方可以下列方式之一承担保证责任：（1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。四、代偿的安排本保函并非独立保函；贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商 ...
发布时间:
2021
-
11
-
30
cache
Processed in 0.008001 Second.
