履约保函保函编号：工履字第A10280号仙游县赖店镇山尾村民委员会（发包人名称）：鉴于仙游县赖店镇山尾村民委员会（发包人名称，以下简称“发包人”）与福建宇赫建筑工程有限公司（承包人名称）就赖店镇山尾村下洋自然村至花湄潭村硬化工程项目已确定签订《建设工程施工合同》（以下简称主合同），我方愿意不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般保证担保。1. 担保金额人民币（大写）：贰万零壹佰壹拾柒元玖角整（¥：20117.9元）。2. 本保函有效期：自本保函生效之日起至主合同约定的竣工之日止，但最迟不超过 2022年02月28日。3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失且承包人已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、承包人违约且有义务支付你方索赔的证明材料及有权法院出具的承包人无可供执行财产的生效裁判文书后，在10个工作日内支付。4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 本地仲裁 ...
发布时间:
2021
-
12
-
10
履约保函保函编号：工履字第A10279号仙游县赖店镇山尾村民委员会（发包人名称）：鉴于仙游县赖店镇山尾村民委员会（发包人名称，以下简称“发包人”）接受福建省康迅纳建筑工程有限公司（承包人名称）（以下称“承包人”）于 / 年/ 月 / 日参加赖店镇山尾村村部改造工程（工程名称）施工的投标。我方愿意不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般保证担保。1. 担保金额人民币（大写）：肆万叁仟肆佰零玖元肆角整（¥：43409.4元）。2. 本保函有效期：自本保函生效之日起至主合同约定的竣工之日止，但最迟不超过 2022年03月10日。3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失且承包人已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、承包人违约且有义务支付你方索赔的证明材料及有权法院出具的承包人无可供执行财产的生效裁判文书后，在10个工作日内支付。4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决， ...
发布时间:
2021
-
12
-
10
履约保函保函编号：工履字第A10253号仙游县郊尾镇后溪村民委员会（发包人名称）：鉴于仙游县郊尾镇后溪村民委员会（发包人名称，以下简称“发包人”）与中建韦伯建设(福建）有限公司（承包人名称）就后溪村乡村振兴文化长廊建设项目已确定签订《建设工程施工合同》（以下简称主合同），我方愿意不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般保证担保。1. 担保金额人民币（大写）：肆万贰仟零玖拾柒元整（¥：42097元）。2. 本保函有效期：自本保函生效之日起至主合同约定的竣工之日止，但最迟不超过 2022年03月30日。3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失且承包人已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、承包人违约且有义务支付你方索赔的证明材料及有权法院出具的承包人无可供执行财产的生效裁判文书后，在10个工作日内支付。4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 本地仲裁委员会仲裁。6. ...
发布时间:
2021
-
12
-
07
履约保函保函编号：工履字第A10168号闽侯县青口镇人民政府（发包人名称）：鉴于闽侯县青口镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）接受福建饮源建设工程有限公司（承包人名称）（以下称“承包人”）于 / 年 / 月 / 日参加宏四村排水渠整治工程（工程名称）施工的投标。我方愿意不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般保证担保。1. 担保金额人民币（大写）：贰万肆仟玖佰叁拾玖元肆角整（¥：24939.4元）。2. 本保函有效期：自本保函生效之日起至主合同约定的竣工之日止，但最迟不超过 2022年06月30日。3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失且承包人已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、承包人违约且有义务支付你方索赔的证明材料及有权法院出具的承包人无可供执行财产的生效裁判文书后，在10个工作日内支付。4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5 ...
发布时间:
2021
-
12
-
06
履约保函 编号：工履字第A10184号福安市世城房地产开发有限公司（发包人名称）：鉴于福安市世城房地产开发有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）与福建省雅林建设集团有限公司（承包人名称）（以下称“承包人”）于 2021年10 月 /日 ...
发布时间:
2021
-
12
-
02
履约保函 编号：工履字第A10115号南安市丰田小学 ：鉴于贵方与福建省鸿嘉建设工程有限公司（以下简称“承包商”）就南安市丰田小学教学综合楼工程（重新招标）项目已确定签订《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。我方保证的金额是主合同约定的合同总价款10%，数额是人民币902056.5元（大写：玖拾万贰仟零伍拾陆元伍角整）。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。我方保证的期间为：自本函生效之日起至2022年11月30日止。贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方可以下列方式之一承担保证责任：（1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任 ...
发布时间:
2021
-
12
-
01
承包商履约保函 编号：工履字第A10191号莆田市国投置业有限公司：鉴于贵方与福建省鸿海园林建设有限公司 （以下简称“承包商”）就国投城市广场1#地块商业东侧景观（含城市绿化带）提升改造工程项目已确定签订《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。我方保证的金额是主合同约定的合同总价款10%，数额是人民币223765.1元（大写：贰拾贰万叁仟柒佰陆拾伍元壹角整）。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。我方保证的期间为：自本函生效之日起至2022年05月30日止。三、承担保证责任的形式我方可以下列方式之一承担保证责任：（1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。四、代偿的安排本保函并非独立保函；贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商 ...
发布时间:
2021
-
11
-
30
履约保函保函编号：工履字第A10136号 仙游县郊尾镇长安村民委员会 （发包人名称）：鉴于 仙游县郊尾镇长安村民委员会 （发包人名称，以下简称“发包人”）接受福建宇赫建筑工程有限公司（承包人名称）（以下称“承包人”）于2021年 11月19日参加长安村老人文化活动中心门前砌坡和文化广场硬化工程 （工程名称）施工的投标。我方愿意不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般保证担保。1. 担保金额人民币（大写）贰万零伍佰伍拾捌元玖角整（¥:20558.9元）。2. 本保函有效期自本保函开具且发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止，但最迟不超过 2022年02月28日。3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失且承包人已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、承包人违约且有义务支付你方索赔的证明材料及有权法院出具的承包人无可供执行财产的生效裁判文书后，在10个工作日内支付。4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5. ...
发布时间:
2021
-
11
-
30
履约保函 编号：工履字第A10158号泉州市鲤城区教育局（委托人名称）：鉴于泉州市鲤城区教育局（委托人名称，以下简称“委托人”）与 厦门市杏林建发工程监理有限公司 （监理人名称）（以下称“监理人”）于 / 年 / 月 / 日就 常泰中心小学工程施工监理（工程名称）监理及有关 ...
发布时间:
2021
-
11
-
26
履约保函 编号：工履字第A9799号泉州市洛江城建国有资产投资有限公司：鉴于贵方与福建中诚诺建设工程管理有限公司（以下简称“监理单位”）就阳江新城排洪渠一期工程施工监理项目已确定签订《建设工程监理合同》（以下简称主合同），应监理单位申请，我方愿就监理单位履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是监理单位未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。我方保证的金额是主合同约定的监理费总价款10%，数额最高不超过人民币77147.3元（大写：柒万柒仟壹佰肆拾柒元叁角整）。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。我方保证的期间为：自本函生效之日起至2024年04月30日止。三、承担保证责任的形式我方可以下列方式之一承担保证责任：（1）由我方提供资金及技术援助，使监理单位继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及监理单位未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知 ...
发布时间:
2021
-
11
-
24
履约保函保函编号：工履字第A10101号福州市长乐区吴航街道西关村民委员会（发包人名称）：鉴于福州市长乐区吴航街道西关村民委员会（发包人名称，以下简称“发包人”）接受福建森视电子工程有限公司（承包人名称）（以下称“承包人”）于/年 /月 / 日参加西关村辖区监控工程（工程名称）施工的投标。我方愿意不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般保证担保。1. 担保金额人民币（大写）贰万陆仟玖佰零陆元伍角整（¥:26906.5元）。2. 本保函有效期自本保函开具且发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止，但最迟不超过 2021年09月30日。3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失且承包人已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、承包人违约且有义务支付你方索赔的证明材料及有权法院出具的承包人无可供执行财产的生效裁判文书后，在10个工作日内支付。4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协 ...
发布时间:
2021
-
11
-
22
履约保函保函编号：工履字第A10100号仙游县枫亭镇溪南村民委员会（发包人名称）：鉴于仙游县枫亭镇溪南村民委员会（发包人名称，以下简称“发包人”）接受福建彦华彧森建设工程有限公司（承包人名称）（以下称“承包人”）于/年 /月 / 日参加枫亭镇溪南村抗旱救灾打机井工程（工程名称）施工的投标。我方愿意不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般保证担保。1. 担保金额人民币（大写）伍仟壹佰零叁元整（¥:5103元）。2. 本保函有效期自本保函开具且发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止，但最迟不超过 2021年02月06日。3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失且承包人已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、承包人违约且有义务支付你方索赔的证明材料及有权法院出具的承包人无可供执行财产的生效裁判文书后，在10个工作日内支付。4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不 ...
发布时间:
2021
-
11
-
22
履约保函 编号：工履字第A10063号南安芯谷自来水有限责任公司：鉴于贵方与福建省中和建设工程有限公司（以下简称“承包商”）就南安市石井镇第二自来水厂工程——原水输水管道工程（高铁～水厂段）项目已确定签订《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。我方保证的金额是主合同约定的合同总价款10%，数额是人民币2688832.1元（大写：贰佰陆拾捌万捌仟捌佰叁拾贰元壹角整）。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。我方保证的期间为：自本函生效之日起至2022年12月31日止。贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方可以下列方式之一承担保证责任：（1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的 ...
发布时间:
2021
-
11
-
18
履约保函 编号：工履字第A10078号福州世茂泽欣房地产开发有限公司（发包人名称）：鉴于福州世茂泽欣房地产开发有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）与福建省雅林建设集团有限公司（承包人名称）（以下称“承包人”）于 2021 ...
发布时间:
2021
-
11
-
17
预付款保函 保函编号：工履字第D606号被保证人：福州鑫弘哲工程科技有限公司地 址：福建省福州市闽侯县荆溪镇荆溪东大道66号凤翔商务公馆A1#1602受 益 人：福州市长乐区漳港街道社区卫生服务中心地 址：福建省福州市长乐市漳港街道永安路80号开 立 人：泉州玖玖工程担保有限公司地 址：泉州市丰泽区丰泽街中国银行南侧联成大厦1101 福州市长乐区漳港街道社区卫生服务中心（受益人名称）： 鉴于福州市长乐区漳港街道社区卫生服务中心（以下简称“受益人”）与福州鑫弘哲工程科技有限公司（以下简 ...
发布时间:
2021
-
11
-
16
履约保函保函编号：工履字第A9953号仙游县郊尾镇后溪村民委员会（发包人名称）：鉴于仙游县郊尾镇后溪村民委员会（发包人名称，以下简称“发包人”）接受福建顺泰鑫工程管理有限公司（承包人名称）（以下称“承包人”）于2021年 10月26 日参加后溪村省级乡村振兴河道堤顶硬化及路灯建设延伸工程（工程名称）施工的投标。我方愿意不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般保证担保。1. 担保金额人民币（大写）叁万柒仟贰佰陆拾叁元贰角整（¥：37263.2元）。2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止,但最迟不超过 2022年02月01日。3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失且承包人已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、承包人违约且有义务支付你方索赔的证明材料及有权法院出具的承包人无可供执行财产的生效裁判文书后，在10个工作日内支付。4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5. 因本保函发生 ...
发布时间:
2021
-
11
-
01
履约保函保函编号：工履字第A9871号莆田市仙游生态环境局（发包人名称）：鉴于莆田市仙游生态环境局（发包人名称，以下简称“发包人”）接受福建宇赫建筑工程有限公司（承包人名称）（以下称“承包人”）于2021年 09月14 日参加仙游县盖尾镇石马桥水质自动监测站（工程名称）施工的投标。我方愿意不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般保证担保。1. 担保金额人民币（大写）肆万肆仟肆佰柒拾元贰角整（¥：44470.2元）。2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止,但最迟不超过 2022年02月20日。3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失且承包人已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、承包人违约且有义务支付你方索赔的证明材料及有权法院出具的承包人无可供执行财产的生效裁判文书后，在10个工作日内支付。4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不 ...
发布时间:
2021
-
11
-
01
履约保函 编号：工履字第A9951号南安市城市建设投资集团有限责任公司 （委托人名称）：鉴于南安市城市建设投资集团有限责任公司 （委托人名称，以下简称“委托人”）与福建省裕昇宏城建集团有限公司（监理人名称）（以下称“监理人”）于 / 年 / 月 / 日就南安市三丰小学工程监理（工程名称）监理及有关事项协商一致共同签订《建设工程监理合同》。我方愿意无条件地、不 ...
发布时间:
2021
-
11
-
01
履约担保 编号：工履字第A9937号福州市长乐区湖南镇仙宅村民委员会（发包人名称）：鉴于福州市长乐区湖南镇仙宅村民委员会（发包人名称，以下简称“发包人”）与福建省裕如丰建设工程有限公司（承包人名称）（以下称“承包人”）于 & ...
发布时间:
2021
-
10
-
29
履约保函 编号：工履字第A9908号德化县教育局：鉴于贵方与中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司（以下简称“承包商”）就德化县凤洋片区学校项目（勘察、设计）项目已确定签订《建设工程勘察合同》（以下简称主合同），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。我方保证的金额是主合同约定的勘察费的10%，数额最高不超过人民币330000元（大写：叁拾叁万元整）。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。我方保证的期间为：自本保函生效之日起至2022年10月30日止。三、承担保证责任的形式我方可以下列方式之一承担保证责任：（1）由我方提供资金及技术援助，使承包商继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付 ...
发布时间:
2021
-
10
-
27
cache
Processed in 0.008314 Second.
