履约保函保函编号：工履字第A19408号泉州金浦供水有限公司（发包人名称）：鉴于泉州金浦供水有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）与 奥利机械（集团）有限公司 （承包人名称，以下简称“承包人”）就 泉州金浦供水有限公司恒压变频给水设备、管网叠压（无负压）变频给水设备采购 项目已确定签订 《采购合同》 （以下简称主合同），我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般责任保证。1. 担保金额人民币（大写）： 贰拾壹万伍仟柒佰伍拾元整 （¥:215750元）。2. 本保函有效期：自本保函生效之日起至主合同约定之日止，但最迟不超过2025年10月13日止。3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失且承包人已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、承包人违约且有义务支付你方索赔的证明材料，在10个工作日内支付。4. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目所在地人民法院提请诉讼。5. 本保函自我方法定代表 ...
发布时间:
2024
-
11
-
18
履约保函保函编号：工履字第A19568号南安市鹏博建设发展有限公司（发包人名称）：鉴于 南安市鹏博建设发展有限公司 （发包人名称，以下简称“发包人”）与 众生设计集团有限公司 （勘察设计单位名称）就 南安市委党校(旧校区)行政办公楼宿舍楼装修 项目已确定签订《建设工程设计合同》（以下简称主合同），我方愿意就勘察设计单位履行与你方订立的合同，向你方提供一般保证担保。1. 担保金额人民币（大写）： 壹万伍仟陆佰玖拾柒元伍角整 （¥:15697.5元）。2. 本保函有效期：自本保函生效之日起至 2025年04月30日止。3. 在本保函有效期内，因勘察设计单位违反合同约定的义务给你方造成经济损失且勘察设计单位已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、勘察设计单位违约且有义务支付你方索赔的证明材料及有权法院出具的勘察设计单位无可供执行财产的生效裁判文书后，在10个工作日内支付。4. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向我方所在地人民 ...
发布时间:
2024
-
11
-
15
履约保函保函编号：工履字第A19560号德化县盖德镇人民政府（发包人名称）：鉴于 德化县盖德镇人民政府 （发包人名称，以下简称“发包人”）与 福建省新力工程监理有限公司 （承包人名称，以下简称“承包人”）就 闽江流域德化段2024年度水环境综合治理项目（盖德段）（监理） 项目（工程名称）监理及有关事项协商一致共同签订《建设工程监理合同》（以下简称主合同），我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般保证担保。1．担保金额人民币（大写）： 叁万元整 （¥:30000元）。2．本保函有效期：担保有效期自你方与监理人签订的合同生效之日起至主合同约定的竣工之日止，但最迟不超过2025年05月18日。3．在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失且承包人已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、承包人违约且有义务支付你方索赔的证明材料及有权法院出具的承包人无可供执行财产的生效裁判文书后，在10个工作日内支付。4．因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协 ...
发布时间:
2024
-
11
-
15
履约保函 编号：工履字第A19368号泉州师范学院附属鹏峰中学（发包人名称）：鉴于泉州师范学院附属鹏峰中学（发包人名称，以下简称“发包人”）与福建建工集团有限责任公司（承包人名称）（以下称“承包人”）于 / 年& ...
发布时间:
2024
-
11
-
15
履约保函 编号：工履字第A7819号惠安城建集团有限公司：鉴于贵方与福州市建设工程管理有限公司（以下简称“监理单位”）就嘉禾万璟苑一期工程设计采购施工（EPC）施工监理项目已确定签订《建设工程监理合同》（以下简称主合同），应监理单位申请，我方愿就监理单位履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是监理单位未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。我方保证的金额是主合同约定的监理费总价款/%，数额最高不超过人民币300000元（大写：叁拾万元整）。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。我方保证的期间为：自本函生效之日起至2025年05月14日止。贵方与监理单位协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方可以下列方式之一承担保证责任：（1）由我方提供资金及技术援助，使监理单位继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的 ...
发布时间:
2024
-
11
-
15
履约担保 保函编号：工履字第A19518号福建省晋江文旅集团有限公司(发包人名称) :鉴于福建省晋江文旅集团有限公司(发包人名称，以下简称“发包人”)与福建省建设工程物探试验检测中心(承包人名称) 就九十九溪田园风光体验区休闲体验中心甲-T142、143（配电房）桩基检测项目已确定签订《桩基监测技术服务合同》（以下简称总合同），我方愿意就 ...
发布时间:
2024
-
11
-
13
履约保函保函编号：工履字第A19531号晋江市公安局交通警察大队（发包人名称）：鉴于晋江市公安局交通警察大队（发包人名称，以下简称“发包人”）与 福建省华大数码科技有限公司 （承包人名称，以下简称“承包人”）就 晋江市池店镇桥南片区交通技术监控建设项目(二次) 项目已确定签订 《采购合同》 （以下简称主合同），我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般责任保证。1. 担保金额人民币（大写）： 陆万叁仟零壹拾玖元肆角肆分 （¥:63019.44元）。2. 本保函有效期：自本保函生效之日起至主合同约定之日止，但最迟不超过2025年05月13日止。3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失且承包人已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、承包人违约且有义务支付你方索赔的证明材料，在10个工作日内支付。4. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目所在地人民法院提请诉讼。5. 本保函自我方法定代表人（或其 ...
发布时间:
2024
-
11
-
13
履约保函保函编号：工履字第A19533号仙游县赖店镇振兴乡村投资有限公司（发包人名称）：鉴于仙游县赖店镇振兴乡村投资有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）与 福建省建诚工程咨询有限公司 （承包人名称）就 仙游县赖店镇樟林村道路路灯建设工程(樟林小学至鸣峰寺路口) 项目已确定签订《建设工程施工合同》（以下简称主合同），我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般保证担保。1．担保金额人民币（大写）： 玖仟贰佰肆拾玖元伍角整 （¥:9249.5元）。2．本保函有效期：自双方签订的合同生效之日起至施工合同约定的竣工之日止，但最迟不超过2025年03月31日。3．在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失且承包人已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、承包人违约且有义务支付你方索赔的证明材料及有权法院出具的承包人无可供执行财产的生效裁判文书后，在10个工作日内支付。4．因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向我方所在地人民法院提请诉讼。5． ...
发布时间:
2024
-
11
-
13
履约保函保函编号：工履字第A19519号泉州交通发展集团有限责任公司（发包人名称）：鉴于泉州交通发展集团有限责任公司（发包人名称，以下简称“发包人”）与福建省华大数码科技有限公司 （承包人名称，以下简称“承包人”）就 城东埭头公交综合场站智能化系统采购 项目已确定签订 《埭头公交综合场站智能化系统采购合同》 （以下简称主合同），我方愿意就承包人履行与你方订立的主合同项下的义务，向你方提供不可撤销的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。1. 本保函担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。2. 担保金额人民币（大写）：壹拾叁万捌仟贰佰零壹元伍角柒分（¥:138201.57元）。3. 本保函有效期：自本保函生效之日起至主合同约定的履约保证金退还之日止，但最迟不超过2025年04月30日止。4. 在本保函有效期内，因承包人未能履行合同约定的义务，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的付款通知后，10个工作日内无条件支付。5. 与本保函 ...
发布时间:
2024
-
11
-
12
履约保函 编号：工履字第A19524号龙岩市政建设集团有限公司（委托人名称）：鉴于龙岩市政建设集团有限公司（委托人名称，以下简称“委托人”）与河南省华兴建设监理有限公司（监理人名称）（以下称“监理人”）于 年 月 日就 龙岩中心城区液化石油气 ...
发布时间:
2024
-
11
-
12
履约保函编号：工履字第A19421号 福建石狮水务投资发展有限公司（发包人名称）：鉴于福建石狮水务投资发展有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）与浙江工正工程管理有限公司（承包人名称）（以下简称“承包人”）于 / 年 / 月 / 日就龟坝闸上游河道整治项目(二期)（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程监理合同》（以下简称“基础合同”）。为了保证承包人充分履行其在基础合同项下的义务，应承包人的申请和指示，本担保人（以下简称“本公司”），兹出具以发包人为受益人的本履约担保函（以下简称“保函”），其性质为见索即付的独立保函，适用国际商会《见索即付保函统一规则》。本公司于此无条件地、不可撤销地保证本公司向发包人承担偿付总额最高不超 ...
发布时间:
2024
-
11
-
12
履约保函保函编号：工履字第A19410号泉州市数据集团有限责任公司（发包人名称）：鉴于泉州市数据集团有限责任公司（发包人名称，以下简称“发包人”）与 福建省华大数码科技有限公司 （承包人名称，以下简称“承包人”）就 城东埭头公交综合场站智能化系统采购 项目已确定签订 《采购合同》 （以下简称主合同），我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供不可撤销的连带责任保证。1. 担保金额人民币（大写）： 捌万玖仟柒佰壹拾元贰角叁分 （¥:89710.23元）。2. 本保函有效期：自本保函生效之日起至主合同约定之日止，但最迟不超过2025年04月30日止。3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，10个工作日内支付赔偿金。4. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目所在地人民法院提请诉讼。5. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或盖章并加盖公章之日起生效。6. 本保函到期 ...
发布时间:
2024
-
11
-
11
履约保函保函编号：工履字第A19508号泉州市南翼投资集团有限公司（发包人名称）：鉴于 泉州市南翼投资集团有限公司 （发包人名称，以下简称“发包人”）与 福建中交建设发展有限公司 （承包人名称，以下简称“承包人”）就 南安市委党校精装修 项目（工程名称）监理及有关事项协商一致共同签订《建设工程监理合同》（以下简称主合同），我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般保证担保。1．担保金额人民币（大写）： 壹万肆仟贰佰叁拾元整 （¥:14230元）。2．本保函有效期：担保有效期自你方与监理人签订的合同生效之日起至主合同约定的竣工之日止，但最迟不超过2025年05月06日。3．在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失且承包人已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、承包人违约且有义务支付你方索赔的证明材料及有权法院出具的承包人无可供执行财产的生效裁判文书后，在10个工作日内支付。4．因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可 ...
发布时间:
2024
-
11
-
11
履约保函保函编号：工履字第A19478号泉州市南翼投资集团有限公司（发包人名称）：鉴于 泉州市南翼投资集团有限公司 （发包人名称，以下简称“发包人”）与 福建中交建设发展有限公司 （承包人名称，以下简称“承包人”）就 南安市委党校智能化 项目（工程名称）监理及有关事项协商一致共同签订《建设工程监理合同》（以下简称主合同），我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般保证担保。1．担保金额人民币（大写）： 贰万肆仟壹佰玖拾元整 （¥:24190元）。2．本保函有效期：担保有效期自你方与监理人签订的合同生效之日起至主合同约定的竣工之日止，但最迟不超过2025年05月06日。3．在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失且承包人已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、承包人违约且有义务支付你方索赔的证明材料及有权法院出具的承包人无可供执行财产的生效裁判文书后，在10个工作日内支付。4．因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可 ...
发布时间:
2024
-
11
-
11
履约保函保函编号：工履字第A19509号泉州半导体高新技术产业园区管委会安溪分园区办事处（发包人名称）：鉴于 泉州半导体高新技术产业园区管委会安溪分园区办事处 （发包人名称，以下简称“发包人”）与 晟华建设咨询有限公司 （承包人名称，以下简称“承包人”）就 福建泉州（湖头）光电产业园职工文体中心--安溪县公共实训基地施工监理 项目（工程名称）监理及有关事项协商一致共同签订《建设工程监理合同》（以下简称主合同），我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般保证担保。1．担保金额人民币（大写）： 贰万叁仟贰佰元整 （¥:23200元）。2．本保函有效期：担保有效期自你方与监理人签订的合同生效之日起至主合同约定的竣工之日止，但最迟不超过2025年09月30日。3．在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失且承包人已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、承包人违约且有义务支付你方索赔的证明材料及有权法院出具的承包人无可供执行财产的生效裁判文书后，在10个工作日内支付。4．因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的， ...
发布时间:
2024
-
11
-
11
履约保函 编号：工履字第A18999号晋江市坤源水利工程有限公司（承包人名称）： 鉴于晋江市坤源水利工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）与广东银浩智能技术有限公司（分包人名称，以下简称“分包人”）就 世纪大道（百宏御璟府城市展厅）污水管道塌陷应急修复工程专业分包（市政施工） 项目（分包工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《专业分包合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就分包人履行与你方签订的合同，向你方提供一般保证担保。1.担 ...
发布时间:
2024
-
11
-
08
履约保函保函编号：工履字第A19414号南安市鹏博建设发展有限公司（发包人名称）：鉴于南安市鹏博建设发展有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）与禹道（福建）建设有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）就南翼商务大厦第21、25层室内装修项目（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》（以下简称主合同），我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供连带责任担保。1．担保金额人民币（大写）：肆拾伍万壹仟陆佰柒拾伍元贰角整（¥:451675.2元）。2．本保函有效期：自保函生效之日起至2025年05月30日。3．在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到发包人提供的保函原件及承包人违约且已不能履行债务的相关证明材料后，在10天内支付。4．因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向我方所在地人民法院提请诉讼。5．本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或盖章并加盖公章之日起生效。6．本保函到期后，无论正本是否退回我司，该保函自动失效。 担保人名称：泉州玖玖工程担 ...
发布时间:
2024
-
11
-
05
履约保函保函编号：工履字第A19400号泉州市轨道交通集团有限公司（受益人名称）：鉴于泉州市轨道交通集团有限公司（以下简称“受益人”）与 福建省华大数码科技有限公司 （承包人名称，以下简称“承包人”）就 城东埭头公交综合场站智能化系统采购 项目已确定签订 《采购合同》 （以下简称主合同），我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供连带责任保证。1. 担保金额人民币（大写）： 壹万伍仟贰佰伍拾伍元柒角玖分 （¥:15255.79元）。2. 本保函有效期：自本保函生效之日起至主合同约定之日止，但最迟不超过2025年04月30日止。3. 本保函保证范围：本保函的保证范围包括但不限于主合同约定的维修费、违约金、利息以及受益人实现债权所需的费用等。4. 在本保函有效期内，我方无条件、不可撤销地承诺，如承包人未能履行或违反主合同约定的责任和义务，我方将在收到贵方的索赔通知后10个工作日内凭本保函向贵方支付本保函担保范围内贵方索赔的任何一笔或数笔款项，并且贵方无须出具证明或陈述要求支付款项的原因或理由。5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解 ...
发布时间:
2024
-
11
-
04
履约保函保函编号：工履字第A19399号泉州市公交集团有限责任公司（发包人名称）：鉴于泉州市公交集团有限责任公司（发包人名称，以下简称“发包人”）与 福建省华大数码科技有限公司 （承包人名称，以下简称“承包人”）就 城东埭头公交综合场站智能化系统采购 项目已确定签订 《采购合同》 （以下简称主合同），我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般责任保证。1. 担保金额人民币（大写）： 贰拾陆万叁仟零陆元整 （¥:263006元）。2. 本保函有效期：自本保函生效之日起至主合同约定之日止，但最迟不超过2025年04月30日止。3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失且承包人已不能履行其责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求、承包人违约且有义务支付你方索赔的证明材料，在10个工作日内支付。4. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目所在地人民法院提请诉讼。5. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或盖 ...
发布时间:
2024
-
11
-
01
履约保函 编号：工履字第A19395号南安市城乡水务集团有限公司（发包人名称）：鉴于南安市城乡水务集团有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）与瑞沣集团股份有限公司（承包人名称）（以下称“承包人”）就 南安市城镇污水处理提质增效近期一期工程（官桥镇一期） （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤 ...
发布时间:
2024
-
11
-
01
cache
Processed in 0.005970 Second.
